本文目录一览：

• 〖壹〗、转扩!疫情防控中的9个法律问题,你必须知道!
• 〖贰〗 、发生“新冠
  ”疫情,工期可以顺延吗?
• 〖叁〗
  、关于涉新冠肺炎疫情案件法律适用问题的系列问答(一)
• 〖肆〗、涉新冠疫情相关法律梳理分析

转扩!疫情防控中的9个法律问题,你必须知道!

〖壹〗 、疫情防控中涉及的法律问题众多 ，以下是9个必须知道的法律问题及解 疫情期间
，政府采取的防控措施是否有法律依据？有法律依据 。根据《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国突发事件应对法》，政府有权根据疫情形势采取必要的防控措施 ，如限制人员流动
、关闭公共场所、实施隔离等
。

〖贰〗 、问题2：单位或个人若违反疫情防控规定
，需承担什么法律责任？根据《中华人民共和国传染病防治法》第七十七条规定，单位或个人若违反规定导致传染病传播
、流行 ，给他人人身、财产造成损害的
，需依法承担民事责任。例如，隐瞒行程导致他人感染 ，需赔偿医疗费 、误工费等损失 。

〖叁〗、暴力阻碍疫情防控：如辽宁省阜新阜蒙县人民法院宣判的涉疫情刑事案件中，被告人温某某因私自插队被工作人员制止后
，持刀对现场工作人员挥舞并对现场隔离设施进行砍
、砸，致使工作人员受伤 ，现场隔离设施毁坏
，最终以妨害公务罪被判处有期徒刑9个月
。

发生“新冠 ”疫情,工期可以顺延吗?

〖壹〗、发生“新冠
”疫情，工期在符合一定条件下可以顺延。具体分析如下：“新冠”疫情的法律性质法律规定层面：“新冠 ”疫情符合不可抗力构成要件 ，即合同当事人在签订合同时无法预见 、在合同履行过程中不能避免且不能克服
，且不能归责于合同当事人 。

〖贰〗
、新冠肺炎疫情被认定为不可抗力，因疫情导致建设工期延误的 ，应当顺延工期
，并免除因不可抗力导致的工期延误违约责任
。具体分析如下：法律依据不可抗力的定义：根据《民法总则》第一百八十条第二款规定，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

〖叁〗 、工期顺延：新冠疫情防控期间的工期可以顺延 。因疫情导致的停工
、复工延迟等 ，属于不可抗力因素造成的工期延误
，承包人有权申请工期顺延。例如，若因疫情导致关键线路上的材料设备到货延误 ，应顺延工期
。避免损失扩大：在疫情期间，合同双方均有义务避免损失扩大。

〖肆〗、在江苏省
，针对疫情期间工程因疫情防控导致的延期复工或停工情况，政府相关部门已发布明确文件 ，支持合理顺延工期 。具体而言
，江苏省住房和城乡建设厅发布的《关于新冠肺炎疫情影响下房屋建筑与市政基础设施工程施工合同履约及工程价款调整的指导意见》中，明确将新冠肺炎疫情事件归类为不可抗力
。

〖伍〗 、在通知建设单位后 ，双方应本着公平
、合理的原则
，协商调整合同工期。工期顺延的具体时间应根据疫情对施工进度造成的实际影响来确定 。保留相关证据：施工单位在施工过程中应妥善保留与新冠疫情相关的所有证据材料，包括但不限于政府文件、停工通知 、防疫措施记录
、施工进度报告等
。

〖陆〗、工期顺延的合理性：由于新冠疫情属于不可抗力因素 ，即不能预见 、不能避免且不能克服的客观情况
，因此导致的商品房开发项目施工工期逾期，施工单位有权申请工期顺延。法律依据：根据《民法总则》第一百八十条的规定 ，因不可抗力不能履行民事义务的
，不承担民事责任 。

关于涉新冠肺炎疫情案件法律适用问题的系列问答(一)

〖壹〗、合同纠纷 解答了疫情期间合同履行
、合同解除、违约责任等问题的法律适用
。明确了因疫情导致合同无法履行的，当事人可以主张解除合同或变更合同内容。刑事案件 探讨了疫情期间涉及疫情防控的刑事犯罪 ，如妨害传染病防治罪 、诈骗罪等的法律适用 。强调了疫情期间对于刑事犯罪的打击力度，以及如何通过法律手段保障疫情防控工作的顺利进行
。

〖贰〗
、疫情以及疫情防控措施符合这一特征
，一般属于法律规定的不可抗力。需结合具体情况判断法律后果：上海出台的《关于涉新冠肺炎疫情案件法律适用问题的系列问答》修订版提出三点注意：属于不可抗力，不等于当然发生法律规定的不可抗力可能产生的免责、合同解除权等各种法律后果 。

〖叁〗 、新冠肺炎疫情被认定为突发公共卫生事件后 ，政府及有关部门采取相应疫情防控措施
，对于因此不能履行合同或不能及时行使权利的，宜认定属于不能预见
、不能避免并不能克服的不可抗力。

涉新冠疫情相关法律梳理分析

〖壹〗、法官总结的涉疫情商事案件审理思路如下：涉疫情裁判思路的梳理相关文件：比较高人民法院先后出台了《关于依法妥善处理涉疫情旅游合同纠纷有关问题的通知》《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见》（一）（二）（三）；上海高院在2022年对原有涉新冠肺炎疫情案件法律适用问题的系列问答进行了修订
。

〖贰〗 、分析了疫情期间金融借贷
、保险理赔等金融纠纷的法律适用。提供了针对疫情期间金融纠纷的调解、仲裁及诉讼建议 。合同纠纷 解答了疫情期间合同履行 、合同解除
、违约责任等问题的法律适用
。明确了因疫情导致合同无法履行的 ，当事人可以主张解除合同或变更合同内容。

〖叁〗、若疫情对收入造成较大影响
，法院可组织协商，引导金融机构按监管要求调整还款安排 ，延后还款期限
，避免“抽贷
”“断贷” 。对金融机构变相收取高额利息的，超出法律范围的部分不予保护
。

〖肆〗 、新冠疫情期间小区半封闭式管理及入境进京人员居家观察涉及的法律问题 ，主要围绕管理主体合法性、措施合规性
、业主及入境人员法律责任展开
，相关法律依据涵盖《传染病防治法》《突发事件应对法》《治安管理处罚法》等。

〖伍〗、新冠疫情可能涉及的民法考点主要包括不可抗力 、情势变更原则
、公益性捐赠、诉讼时效 、隐私权与个人信息保护等方面，具体如下：不可抗力法律规定《民法典》第一百八十条规定 ，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任 。法律另有规定的
，依照其规定
。

〖陆〗
、关于涉新冠肺炎疫情案件法律适用问题的系列问二）的解答如下：问题1：处理涉新冠肺炎疫情合同纠纷案件的基本原则 利益衡平原则：依法平等保护各方当事人合法权益，积极引导当事人调解协商、互谅互让 、共担风险
、共渡难关 ，妥善化解矛盾纠纷
，维护经济发展和社会稳定。